工程协议书7篇

在现在社会，协议书使用的情况越来越多，签订签订协议书可以使事务的结果更加完美化。协议书到底怎么写才合适呢？以下是小编为大家收集的工程协议书7篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

合同编号：119421

甲方：

乙方：(以下简称甲方)(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》为明确甲、乙双方的权利和义务，切实搞好安全生产和实现双赢的目标，经甲、乙双方协商，达成以下协议，双方共同遵守执行。

一、甲方租用乙方______一台，用于马场河铁矿XX工作，时间为________年____月____日起至________年____月____日，另视工程进度可另行协商，如合同期内乙方的工程任务结束，该合同自行终止。

二、乙方机械必须适合、满足甲方的生产需要，相关手续齐全有效。驾驶人员持有效证件上岗，凡手续不齐全和证件不合格无效的，不予签订合同。

三、甲方租用乙方机械每月_______元计算，挖机械油费、驾驶人员吃、住由甲方负责、机械。工作时间以甲方计时为准，私自加班不计时间，须加班由甲方通知，超出每月规定时间240小时月，按_____元小时。

四、乙方在签订合同的同时，须一次性向甲方交纳安全保证金，每台______元。合同到期或终止时，由甲方查明违约等责任后，安全保证金一次性全额退还乙方。

五、自乙方机械进入工地后，经双方核算准确施工时间，确认无误后，满一个月结算租费。

六、在合同期内，乙方在生产经营或其它行为中所发生的机械、事故和人员伤亡财产损失等一切后果，均由乙方承担全部责任，与甲方无关。

七、乙方机械进入工地后，听从甲方现场负责人的指导，安全施工，如场地内有光缆、坟墓、管道等设施，甲方人员须告知并现场指导，不听劝阻私自施工所造成的损失由乙方自行承担。

八、本合同履行中任何一方如有违约行为，给对方造成损失的，对方除向违约方赔偿损失外，有权终止合同，如违约方不接受，对方可向人民法院主张权利。

九、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，附合同与主合同具有同等法律效力。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字生效。备注：乙方人员工作结束后外出所发生的任何伤亡及违法行为与甲方无关，由乙方全部承担。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________

法定代表人(签字)：_________

________年____月____日

________年____月____日

委 托

如皋市建筑工程质量检测中心

建设工程检测合

甲方（委托方）南通大辰建设集团有限公司乙方（检测方）如皋市建筑工程质量检测中心学校幼儿园工程进行检测，并依据《中华人民共和国合同法》以及对其他有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就本建设工程检测是想协商一致，签订本合同。

一、工程概况：

工程名称：如皋市外国语学校附属幼儿园结构类型： 框架 建筑面积：11658平方米

施工单位： 南通大辰建设集团监理单位：如皋市规划设计院 鉴证人员：汤友云

工程监督注册号： 工程地址：位于如皋市政法路以西，如皋市检察院以北 建设单位：如皋市外国语学校附属幼儿园项目负责人：朱建梅 电话：

二、检测项目

甲方委托乙方检测的检测项目包括：

见证取样检测、主体结构工程检测、建筑节能检测、建筑水电检测、墙体材料检测、防水材料检测、建筑门窗、饰面材料、室内环境检测、钢结构工程检测

三、检测程序

1、由甲方将受检产品送到乙方实施检测。

2、需乙方现场抽样，甲方需提前一天（扣除节日）通知乙方。

3、每次送样或乙方现场抽样，甲方须填写检委托单，明确样品的相关信息及检测要求。

四、检测收费：

按实际建筑面值计算，计取标准为付费方式：

1、工程竣工验收结束后一次性结清。

2、甲方对检测项目费用有异议的，应及时与乙方协商，但不得拖延其他无意义项目检测费用的支付。

五、甲方的权利和义务

1、甲方不得将同一单位工程中的同一类型检测项目委托其他检测机构进行检测。

2、甲方应于检测活动开始前日内向乙方提供与本检测业务有关的资料及文件，并对资料的可靠性负责。

3、甲方委托检测前，应将见证单位及见证人员以书面形式通知乙方，鉴证人员发生变更的，甲方应及时书面通知乙方。

4、在委托见证取样类样品检测前，甲方应填写检测委托单。委托单应采用乙方统一样式，并经见证人员和取样人员当场签字确认。

5、检测项目属工程类检测的，甲方应提前通告乙方。见证人员应对工程现场检测进行见证，并在现场检测原始记录上签字确认。

6、甲方应当负责与本工程检测业务有关的第三方的协商，为乙方提供必要的外部工作条件。

7、甲方不得以任何方式要求乙方出具学家检测报告。

8、对在建筑工程的各类检测数据有知情权，合同执行过程，可随时查询。

9、从乙方获取工程检测咨询服务的权利。

六、乙方的权利和义务

1、乙方应向甲方提供与本工程检测业务有关的资料，包括建设工程检测资质证书，计量证书的复印件。

2、乙方承诺与行政机关、法律法规援权的具有管理公共事务职能的组织以及本工程相关的设计单位、施工单位、监理单位无隶属关系或者其他利害关系。

3、乙方应在甲方通知的日期进场开展检测活动。但如检测现场或样品不具备检测条件或跟委托不符等情况导致检测无法进行的后果由甲方自行承担。

4、乙方现场检测时应遵守工程安全管理及其他工程现场管理制度。

5、检测结果不合格的，乙方应在获得检测结果后日内通知甲方（节假日除外）。

6、按检测相应的服务内容收取检测费用，并出具检测费用清单。

七、违约责任、

1、因甲方未履行义务而造成乙方无法按时保质的完成检测业务的，甲方应当承担相应的经济损失，并赔偿由此给乙方造成的损失。完成检测业务的时限由双方另行约定。

3、检测报告信息错误、未按照约定的检测依据进行检测或检测结论判断错误的，乙方应进行更正或免费重新进行检测，给甲方造成损失的应予以赔偿，由甲方原因造成上述错误的除外。

八、附则

1、本合同自双方签字或者盖章之日七生效。本合同一式2份，双方各执1份。

2、双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请仲裁。

甲方（盖章） 乙方（盖章）

法定代表人（签字） 法定代表人（签字）

委托代表人（签字） 委托代表人（签字）单位（工程）地址 单位 如皋市如城镇宏济路166号

工程车辆租赁合同

出租方（以下简称甲方）： 身份证号：

承租方（以下简称乙方）： 身份证号：

甲方根据乙方需要，同意将斯太尔王工程车(车架号：LZZADLEA95WC48864)一辆租给乙方使用，经双方协商订立如下条款：

1、租赁期限：20xx年5月1日至20xx年8月1日止。

2、租赁费用：4000.00元/月，三个月计12000.00元。

3、租金支付方式：乙方先付甲方10000.00元租金，剩余20xx.00元乙方于20xx年7月1日一次性付清，如乙方违约，甲方有权收回此车辆。

4、因乙方原因租赁不满三个月，需解除合同的，租赁费甲方不予退还。

5、乙方在承租期间负责该车的全部费用，乙方要负责对所租车辆进行维护保养，在退租时如给车辆设备造成损坏，乙方应负责修复原状或赔偿。

6、在乙方承租期间所发生的一切事宜均由乙方承担，与甲方无任何关系。

7、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力，双方签字后生效。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

年 月 日

甲方：

乙方：

现有甲方委托乙方组织拆除21和22幢瓦房，经协商双方达成以下协议。

一、拆除工程内容：拆除瓦房二幢总建筑面积600m2（不含房屋基础，包清理拆除房屋建筑垃圾）。

二、工程造价：人民币贰万零玖佰元整（￥ 20900.00元）

三、甲方负责做好拆迁前的一切准备工作，确定运输通道，同时处理好断水断电及影响拆除作业的各种管线。

四、乙方在拆除过程中，必须按有关施工规程和安全条例施工，须架设安全防护网，上彩条布。安排好运输的时间和线路控制好施工时产生的噪声以及泥污污染，关键点要派专人负责看管，防止安全事故发生。如发生施工安全事故，一切责任均由乙方负责。

五、乙方必须在20天内完成任务，若延误工期，甲方按每天罚款200元计算扣罚乙方工程款。

六、乙方全部完成拆除工程，经甲方验收合格后，甲方须在十天内一次性付清工程款给乙方。

七、本协议一式两份，双方各执一份，自双方签字之日起生效。结 算付清款项后自然失效。

八、协议未尽事宜，双方另行商定。

甲方：广东省家垦中心医院

乙方：湛江市住宅建筑工程公司

法人代表：

法人代表：

甲方：__________________电脑有限公司

法定代表人：住址：邮编：联系电话：乙方：

法定代表人：住址：邮编：联系电话：

本软件工程师培训协议书由上列各方于________年____月____日在__________市订立。鉴于甲方为____________有限公司（以下简称____________）授权培训机构；

乙方已经充分了解甲方所提供培训各方面详细情况，现甲乙双方就甲方为乙方进行软件工程师培训事宜，双方经协商一致，达成软件工程师培训协议，协议如下：

第一条 甲方的权利与义务

1、甲方有权根据________________的统一要求及本中心的有关对教学、实习、推荐就业以及相关的各个环节对乙方进行管理。

2、甲方有权要求乙方遵守甲方的规章制度。若乙方有三次违纪记录，甲方有权要求乙方退学，所收各项费用不予退还。

3、甲方有权根据____的要求及用人企业的需求调整教学安排、管理规定。

4、甲方应及时组织认证考试，乙方考试合格，及时颁发认证证书。

5、在乙方完成两学期课程获得证书后，甲方应予以100％推荐工作，原则上应给乙方三次推荐机会。

6、甲方应按照____规定的方法、模式实施教学。如有变动应向乙方说明。

7、甲方应认真处理乙方在教学及管理方面提出的意见和建议。

8、甲方承诺乙方成为注册学员时（以签署本协议并交纳费用为准，下同）即拥有获得相应培训和服务的权利。

第二条 乙方的权利和义务

1、乙方有权获得软件工程师课程的培训。

2、乙方通过相关考核有权获得相应的认证证书。

3、乙方有权对甲方的教学和管理提出意见和建议，甲方应认真对待。

4、乙方完成两学期课程获得证书后，有权要求甲方按照约定推荐工作。

5、乙方同意遵守_____________________________及本中心的有关管理制度。

6、乙方同意足额及时向甲方交纳有关费用。

7、乙方承诺遵守甲方各项管理规章制度，并同意如有三次违纪记录及一次违法行为则自动退学。

8、乙方有权了解学习、实习及安排就业方面的规定。

9、乙方承诺认真完成各项课堂学习任务，及时认真完成老师布置的习题，实习课程、项目设计及毕业设计。

10、乙方承认已详细了解甲方培训课程及教学、管理各方面的情况；乙方承诺一旦成为本中心注册学员不得中途退学，否则，所交学费不得要求甲方退还。1

1、乙方确认学习期间所完成的项目设计及毕业设计的软件著作权等多项权利均属甲方所有。

第三条 其它约定

1、本协议自签订之日起生效，有效期至学员软件工程师认证系列课程两学期结束、并且甲乙双方已履行完毕各自的义务为止，即________年____月____日________年____月____日。

2、如果乙方在学期之间暂时中断学习，本协议处于待执行状态，学员参加后续课程学习时，本协议继续生效。学员中途终止学业，则本协议自行终止。

4、本协议的附件及甲方所公布的各项规章制度与正文具有同等效力。

第四条 陈述和保证

1、甲方的陈述和保证甲方向各方陈述和保证如下：

（1）其是一家依法设立并有效存续的电脑公司；

（2）其有权进行本协议规定的行为，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

（3）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

2、乙方的陈述和保证乙方向各方陈述和保证如下：

（1）其是一家依法设立并有效存续的有限责任公司；

（2）其有权进行本协议规定的行为，并已采取所有必要的公司行为授权签订和履行本协议；

（3）本协议自签订之日起对其构成有约束力的义务。

第五条 违约责任

1、甲方的责任

（1）如果甲方未按本协议履行，则应退还乙方所交费用．

（2）如果甲方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使乙方遭受损失，则乙方有权要求甲方予以赔偿。

2、乙方的责任

（1）如果乙方违反本协议，则甲方可终止协议，乙方所交费用不予退还．

（2）如果乙方违反其在本协议中所作的陈述、保证或其他义务，而使甲方遭受损失，则甲方有权要求乙方予以赔偿。

第六条 保密一方对因本次软件工程师培训而获知的另一方的商业机密负有保密义务，不得向有关其他

第三方泄露，但中国现行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。

第七条 补充与变更本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

第八条 协议附件

1、本协议附件包括但不限于：

（1）各方签署的与履行本协议有关的修改、补充、变更协议；

（2）各方的营业执照复印件、及相关的各种法律文件；

2、任何一方违反本协议附件的有关规定，应按照本协议的`违约责任条款承担法律责任。

第九条 不可抗力

1、由于不可抗拒因素导致本协议不能履行，双方可以互免责任。不可抗拒因素包括：自然灾害、意外事故、军事行动、战争、罢工、动乱、传染病、法规变更等。

2、任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本协议或迟延履行本协议，应自不可抗力事件发生之日起____日内，将事件情况以书面形式通知另一方，并自事件发生之日起____日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或迟延履行的证明。

第十条 争议的解决本协议书适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。如果经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十一条 权利的保留任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为采取任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。所有放弃应书面做出。

第十二条 后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。各方应根据后继立法或法律变更，经协商一致对本协议进行修改或补充，但应采取书面形式。

第十三条 通知

1、本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。

2、前款中的实际收到是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列X的住所）的法定地址或住所或指定的通讯地址范围。

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起____日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更方应对此造成的一切后果承担法律责任。

第十四条 协议的解释本协议各条款的标题仅为方便而设，不影响标题所属条款的意思。

第十五条 生效条件本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。各方应在协议正本上加盖骑缝章。

本协议式________份，具有相同法律效力。各方当事人各执________份，其他用于履行相关法律手续。

甲方：法定代表人（或授权代表）：________年____月____日

乙方：法定代表人（或授权代表）：________年____月____日（附乙方身份证复印件）

订立协议双方：

_______省_______县_______ （单位），以下简称发包人

____________省______________设计院，以下简称承包人

经双方协商，由发包人委托承包人承担_______工程的可行性研究，特订立本协议。

第一条 发包人在协议签订之日起_______天以内，向承包人提供所有与研究工程有关的数据和资料，并对资料的准确性负责。

1.提供数据、资料的内容如下：_______ （略）。

2.在协议期内，发包人进行与本工程有关的讨论、询价、对外谈判、调研考察等所得的信息资料，应及时提供给承包人，必要时可吸收承包人参加本工程可行性研究的人员参加。

第二条 承包人应在______年______月_____日以前，向发包人提交本协议工程的可行性报告，并对此承担责任。可行性报告内容应包括：

1.经济评价指标：

（1）投资内部收益率：______________

（2）投资回收期：______________

2.贷款偿还能力分析：______________

3.外汇偿还能力分析：______________

4.盈亏平衡、灵敏度分析与风险评价：______________

5.结论：______________

承包人应向发包人提交可行性报告_____________份。

发包人如在协议期间对_______工程提出重大变更，甚至原始资料、数据有重大变动，有可能导致承包人对可行性报告作修改甚至返工时，须经双方协商，对本协议进行修改，或增加任务变更附件，或另订协议。

第三条 费用支付条款

1.本工程的可行性研究费为人民币_______元整。于协议生效之日，发包人应向承包人付给上述金额的20％，所余金额于协议期满时全部付清。

2.发包人中止协议时，无权要求承包人退还定金。

3.承包人不履行本协议规定的责任与义务时，应双倍偿还定金。

第四条 违约罚金

1.承包人不按协议规定的日期提交可行性研究报告时，每拖期一天，应扣除其所应得费用的5％，作为违约罚金。

2.承包人提供的可行性研究报告中出现错误，且此等错误纯属承包人造成的，应扣除其所应得费用的10％一30％，视错误性质严重程度而定。

3.因发包人责任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，应另行增加费用，其数额由双方商定。

4.发包人超过协议规定日期付费时，应偿付给承包人逾期违约罚金，以每逾期一天按协议规定费用的5％计算。

第五条 本协议自签订之日起生效。协议中如有未尽事宜，由双方共同协商，作出修改或补充规定。修改或补充规定与本协议具有同等效力。

第六条 本协议正本一式2份，双方各执一份。协议副本一式_______份，送_______各一份备案。

发包人：（盖章）___________________

地址：_____________________________

负责人：（签名）___________________

联系人：（签名）___________________

开户银行：_________________________

帐号：_____________________________

电话号码：_________________________

承包人：（盖章）___________________

地址：_____________________________

负责人：（签名）___________________

联系人：（签名）___________________

开户银行：_________________________

帐号：_____________________________

电话号码：_________________________

___________年_______月_______日订立

甲方：

乙方：

双方于 年 月 日在 兰州 共同签定。原合同本于年 月 日期满 。 但由于 原因，经甲、乙双方协商，一致同意终止该协议 , 并订立如下条款：

甲、乙双方同意终止。

本终止协议书正本一式四份 , 甲方、乙方各二份。本终止协议书经甲、乙双方签字后生效。

甲方：乙方：

地址：地址：

电话：电话：

法定代表签名： 法定代表签名：

签字日期： 签字日期：

项目经理： 项目经理：