在不断进步的社会中,协议使用的频率越来越高,协议具有法律效力,确立某种法律关系。协议到底怎么写才合适呢?下面是小编收集整理的安装协议书,欢迎阅读与收藏。
为了加强管理,适应现行的市场经济,贯彻按劳分配的原则,充分调动安装人员劳动积极性,进一步提高安装人员的素质,确保安装质量,更好地为用户服务,电梯安装实行承包,特制定承包协议。本协议适应于客梯、观光梯、病梯、扶梯、货梯。
一、安装人员以班组为单位,实行质量、工期、安全、工资、奖金、路费宿费、工具、材料及各种补贴捆在一起实行单台承包。
二、电梯安装工程明细:
现场名称: 合同编号:
梯种及规格型号 数 量 承包费小计
台 元
台 元
台 元
台 元
台 元
承包费总计: 元 台;大写:
三、承包费及结算方式
1、客梯、观光梯、病梯、载货电梯承包费:以五层五站为基价,630㎏、800㎏、1000㎏为¥5,000元/台,每增加一层加¥600元。1350㎏以上,不分层站多少每台增加¥600元。450㎏五层五站为基价¥4,500元/台。每增加一层¥500元,增加贯通门壹套200元。此安装承包费包括;施工所用的全部工具及全部人工费、宿费、交通费、通讯费、井道临时照明、切割片、电焊条、施工时所用的氧气、乙炔、无齿锯片、放线所用的所有钢丝。但不包括搭、租、拆脚手架,木制板、水泥等材料费用另议。
2、扶梯:待定
2.1安装人员进入现场5日内,公司向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
2.2安装前期电梯立完导轨验收合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
2.3安装中期电梯调试合格后公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
2.4电梯安装完毕经国家质检部门验收合格移交维保后,公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包总价的20%)
2.5公司维修保养部门正式接受确认无尾子工程后,公司再向安装人员支付电梯安装承包费(安装承包费总价的20%)。否则公司不给结算全部安装承包费。
3、电梯安装结束后,由公司向当地政府部门申报验收,并承担验收费用。杂费由公司和承包人各承担50%。安装人员准备好验收资料,做好验收准备。如果由于安装原因造成复检,复检费及杂费由安装人员承担,直至验收合格。
4、电梯安装承包费支付形式工资加奖金,承包人员应得部分超出国家财政规定按规定交纳个人所得税。
四、安装日期
从可以进入安装现场起,安装时间为: 年 月 日至 年 月 日止将电梯验收合格,非安装自身原因而不能进行安装,日期不计算在内。
五、公司的职责和权利
1、对安装人员素质,操作技术进行考核,对不符合要求的,可随时取消安装资格。安装人员必须遵守本合同的各项规定。
2、为安装人员提供电梯安装质量保证所必须的(电梯安装验收施工记录),(电梯安装验收自检记录)。
3、负责电梯的调试,检查工作
4、有权对施工现场各道工序按国家标准要求随时进行检查验证。
5、公司对现场作业人员安全防护及安全保护用品定期检查监督。
6、有权监督承包人(代组人)对承包人(代组人)下属人员的工资兑现。
六、安装人员的职责和权限
1、安装人员在承包电梯安装前,必须和公司签订电梯安装承包协议后,方可实施电梯安装工程。
2、按协议的要求,安装人员必须牢固树立“安全第一,质量鼎级”思想,坚持现场“自检”和“互检”相结合的原则,确保安装施工现场施工质量。
3、安装前的开箱清点工作,必须在7日内完成,一旦发现错、漏件要如实填写(电梯开箱检查情况记录表)及时报到公司,7日后公司不负责,所有错漏件自己承担。清点确认的部件,要认真保管,损坏或丢失由安装人员负责,按价赔偿。
4、对检查员提出的整改意见,必须认真整改,确保质量。
5、安装人员在安装中的自检应严格按公司指定的检验标准执行,随时接受公司的检查。
6、安装人员在安装过程中,发现质量问题。应及时填写(质量反馈单)反馈给公司。如需现场更改,应经公司同意后进行。
7、严禁无证人员进入现场作业,不准私自招用临时工。临时力工不准进入井道及高空作业,力工只负责搬运,年龄在22周岁以上、45周岁以下。承包人(代组人)应经常不断的对组员进行班前班后随时随地的安全教育。承包人(代组人)对现场安全负全面责任。发生人生伤亡事故由承包人(代组人)自负。
8、安装工人的有关意外伤害保险、社会保险、劳动保护、操作上岗证等费用由承包人(代组人)负责承担。
七、电梯安装质量保证和验证方法
1、安装人员严格执行(电梯制造与安装安全规范)(gb7588-03)(电梯安装验收规范)(gb10060-03)电梯安装验收施工记录规定安装标准。
2、按要求认真填写电梯安装验收施工记录,电梯自检记录,导轨检测记录。
3、电梯安装完后(包括:电源、轿厢、曳引机、控制柜、呼梯盒、安全部件、井道件及配线)。经公司检验统一指挥调慢车、快车及全面调试。
八、安全施工
为防止电梯安装中出现安全事故,确保作业人员的人身安全,确保安装工作顺利进行,必须做好以下工作:
1、安装人员要加强对自身的安全教育,做好自我保护。牢固树立“安全第一”的思想,施工现场应指定专人负责安全工作。对现场施工人员进行施工安全交底,班前做好安全布置,班后安全总结。
2、施工人员必须遵守现场的安全条例,作业人员必须配带必要的劳动保护,保护设置齐全可靠,如安全带、安全帽其费用自负。工作服由公司免费统一发放。严格按照操作规程进行施工。出现安装伤亡事故,由安装人员自己负责。
3、做好环保工作,有序回收各种废料。
4、按现场管理要求,对零部件、工具放置有序,整齐、安全,注意个人卫生。
九、违约责任
1、根据土建施工进度情况,当需要安装人员进入现场时,应立即进入。如拒绝进入现场,按进入该施工电梯台数的工程款30%赔偿。如果因承包(带组)人和安装人员所造成的工程超期按合同规定的罚金100%赔偿。
2、若安装存在严重质量问题并在一周之内不能整改的,公司有权扣除剩余的工程款。由公司派人整改,造成严重后果的要追究当事人的责任。
3、公司有权随时对安装人员的整体能力,作业人员的技术水平进行考核,若发现不胜任者,有权终止劳务合同。
4、安装人员不得私自将安装工程分给其它人员安装,违者严厉处理。
5、安装人员必须遵纪守法,不得在工作时间内喝酒,或做与工作无关的事情。
6、安装人员在施工现场不得说脏话、打架斗殴、不讲究卫生,乱贴乱画,聚众做一些违法乱纪的事情,如有违反5、6条规定者扣除相应的安装费用。
7、承包所有人员中途中止承包任务者,扣发承包费2倍以上的罚款。
十、其它
1、如有未尽事宜,双方另行商订后可签订补充协议。
2、本协议一式四份,安装人员执一份,公司存档三份。
3、本协议适用于北京地区
发包方:****电梯工程有限公司 承包方:
负责人(签字): 承包人(签字):
甲方:
乙方:
甲、乙双方经友好协商,本着平等,互利的原则,乙方向甲方承包纱窗制作安装事宜,达成如下协议。
一、承包方式:包工包料。采用铝合金系列。
二、甲方责任:甲方需主动了解并遵守统一的制作方案,并配合乙方施工。
三、乙方责任:乙方在施工过程中,须按照物业指定的材料进行施工,安装过程中出现的质量问题由乙方自行负责。
四、费用:纱窗单价_____元/扇,共_____扇,纱门单价_____元/㎡,面积_____元
五、付款方式:双方自签订协议后,甲方需向乙方预付总工程款的_____%,即为_____元作为定金。待乙方安装完毕,经甲方验收合格后一次性付清尾款_____%,人民币_____元给乙方。
六、技术支持与服务承诺:乙方对甲方安装的纱窗、纱门实行一年保修(人为损坏除外)。
七、违约责任及其它:
合同签订后,如哪方违约,所造成另一方的损失,应承担全部责任。
此协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:
乙方:
尊敬的业主朋友:
为了规范、统一小区内空调安装,杜绝空调安装不当造成的人身伤害、财产损失事故,服务中心提示您注意如下事项:
1、委托具有高空作业资质的人员安装空调;
2、安装空调时须采取包括但不限于佩戴安全保护绳、安全帽、穿胶鞋等安全防护措施;
3、在物业服务中心指定的位置摆放空调外机;
4、空调安装完毕须固定室外机和空调位百叶窗;
5、空调排水管须接入专用的冷凝水排水管内;
6、需改动空调孔位置必须向物业中心提交申请,通过审批流程后方可进行施工;
7、进行施工安装时不得损坏建筑本体外立面。
空调安装除应注意以上事项外,还应满足其他一切安装空调所要达到的安全、质量等要求。
我已阅读上述提示并承诺按照上述要求安装空调并自行承担因空调安装不当导致的人身、财产损害赔偿责任。
栋 室业主: 空调安装人员 : 年 月 日
本提示一式两份,业主及服务中心各执一份
空调安装安全协议书
甲方:XX
乙方:XX
为了保证空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为(口头教育后。甲方无相关安全责任),其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条、乙方安全责任
1、安装过程中如有坠落物造成任何事故,均由乙方负责。
2、后期外机设备发生坠落(6年之内)造成事故的,由乙方负全部责任。
3、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
5、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
6、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
7、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
9、乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
11、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
12、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到清洁施工,文明施工。
13、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):
地址:XX
委托代理人:XX
电话:XXXXXX
日期:XXXX年XX月XX日
乙方(签字):XX
地址:XXXXXX
委托代理人:XX
电话:XXXXXX
日期:XXXX年XX月XX日
空调安装安全协议书
中央空调系统安装协议书
甲方:宣城百汇置业有限公司
乙方:河北明康机电设备有限公司
经甲乙双方友好协商,就宣城百汇商贸物流园一期空调工程安装达成如下协议:
一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程A区(大馆离心机部分)空调安装项目交由乙方承包,由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务、
二、甲、乙双方的责任和义务
甲方
1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作,以顺利施工,如期竣工;
2、配合乙方将工程施工所需的水,电,材料场地提供到位;
3、指导和监督施工过程中的相关技术环节,如有方案变更,及时通知乙方;
4、按本协议及时向乙方拨付施工费用;
5、遵守本协议其他相关条款、
乙方
1、组织施工队伍和施工设备按期进场,在工程施工中密切配合甲方有关涉及本工种的全面的'质量管理,遵守现场各种制度,维护公司整体形象;
2、制定合理的材料进场计划,积极配合现场物料采购,对进场设备、材料妥善分类和保管,对阶段性材料使用情况有详细书面记录;
3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料;
4、合理使用并节约安装材料,杜绝浪费和丢失,对故意损坏及管理不善造成的物料损失,由乙方承担此费用;
5、防火、防盗,文明施工,加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用;
6、工程安装严格按照国家相关规范施工,确保工程质量;
7、有效控制施工进度,定期上报工程进展情况,确保工程如期竣工、对因自身原因导致工期延误而给甲方带来的损失,由乙方全责承担;
8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理;
9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。
三、本工程施工范围、工期要求
本工程施工范围为:离心制冷机组覆盖区域的空调水系统(末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气)的安装,即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。
本工程安装工期为八十天,自接到甲方进场安装通知之日起计算,(指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期)
如因乙方原因导致工期延误的,每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期履约金,延期达30日,甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失,甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。
四、安装费用及付与方式
1、本工程安装费用为人工清工包干价格,施工时不再另计其他费用,施工安装费总计人民币(小写)78。48万元整。(大写:柒拾捌万肆仟捌佰元整)其中大馆A区540000元;大馆B区244800元。
2、安装费用的付与:
(1)安装辅材,水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工,空调室内机到达现场,甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。
(2)安装调试完毕并经甲方验收合格后,于一周内甲方付乙方安装人工费至本工程安装费总额的92%,即72。20xx万元(其中A区49。68万元;B区22。5216万元)元;
(3)尾款共计5%作为安装质量保证金,于质保期结束两年后后十日内付清。
(4)安装费的3%为总包配合费用。
五、甲乙双方需补充说明的事项
六、本协议一式叁份,甲乙双方各持一份,设备供应方报备一份,自签订之日起生效、本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆A区、B区中央空调系统设备采购及安装合同的附件,遵守主合同的规定,不一致的地方以本协议为准,具有同等法律效力。
甲方(代表)签字:XX
XXXX年XX月XX日
乙方(代表)签字:XX
XXXX年XX月XX日
甲方:______________(以下简称甲方)
乙方:______________(以下简称乙方)
为了搞好中学校区内自来水安装,方便全体师生员工的安全饮用;为了在安装中能做到规范施工,确保质量。经甲、乙双方协商同意,将其安装相关事宜订立如下合同,以资共同信守。
一、甲方将整个校区内教学大楼各楼层、办公楼各楼层、师生宿舍大楼各楼层以及教师个人住宅楼和师生食堂等处的全部饮用水管网,以包工包料的方式承包给乙方安装施工。
二、自镇区主管道接口处开始至校区内各楼层所需用的全部闸阀、水表、管材、附属等材料均由乙方采购提供。
三、乙方提供的全部材料必须经过甲方认可后方可安装,在安装施工中,甲方派员现场指挥,乙方必须按照甲方的规化要求进行安装,并且要确保安装质量可靠,在交付使用的一年期内,如出现漏水、渗水现象,乙方必须无条件进行返工,所发生的一切工料费用甲方概不负责。若由于漏水、渗水给甲方造成损失时,乙方应无条件承担赔偿责任。
四、甲方付给乙方的包干安装工料费用为______________元人民币。
五、整个安装工期为40天,若因天气等其它因素顺延,正式通水时间不得超出8月23日。
六、甲方分两次付清乙方的工料费用,按规化全部安装完工后付80%,余款自交付使用之日起,一年期满日若没出现质量问题,或出现质量问题后按照甲方要求进行返工整改后再无质量问题时全额付清。
七、以上各条甲、乙双方必须共同信守,如出现违约方,约定赔付对方的违约金为贰万元人民币。
八、本合同自签订之日起至甲方付清全部工料费用之日止有效。
九、本合同一式两份,甲、乙方各执一份。
甲方代表:______________甲方盖章:______________
乙方代表:______________乙方盖章:______________
______________年______________月____________________________日
甲方:XX
乙方:北京有限公司
为了搞好空调安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条、本协议为
合同(合同编号:)的附件。
第二条、甲方安全责任
甲方在乙方进行空调安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为
,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第三条、乙方安全责任
1、乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品。
2、乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家和北京市相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
3、乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
4、乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
5、乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
6、乙方要做好成品保护工作,不得污染和损坏原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。在安装完成后,基建部安排专业工程师核查原有设施恢复情况,如达不到甲方要求,根据实际情况进行扣款处理。
7、乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂到可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁空调安装作业。
8、乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责
任均由乙方承担,与甲方无关。
9、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
10、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
11、乙方进入甲方单位大门后严禁吸烟,每发现一次每人罚款500元。
12、乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第四条、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(章):XX
乙方(章):北京有限公司
地址:XXXXXXXXXX
地址:XXXXXXXXXX
法定代表人或委托代理人:
法定代表人或委托代理人:
电话:XXXXXX
电话:XXXXXX
日期:20xx年06月03日
日期:20xx年06月03日
甲方:_________
乙方:_________
现有甲方将中央G8地块#楼工程中的水电安装工程以清包人工的方式承包给乙方负责安装施工。考虑到本工程的质量、进度、资金等因素,经甲、乙双方共同协商同意后特制订以下协议:
一、乙方必须服从甲方施工现场负责人的统一安排,自觉遵守工地项目部的规章制度及有关治安
管理条例,严格执行安全技术操作规程,若发生违章、违规、违纪等现象,一切后果有乙方承担。情节严重的将移交司法机关处理。
二、为确保工程质量、提高工效、减少不必要的损失,乙方必须严格按施工图纸及变更联系单和
图审会议精神施工。若发现施工图等存在问题必须及时提出,绝不允许有返工现象出现。如因此现象出现引起而造成材料损失由乙方负责赔偿。施工需用材料乙方必须提前二天上报给甲方,甲方应及时采购乙方上报的施工用材料,以保证工程施工进度。
三、自签订协议后乙方进场施工,甲方提供大件工具如:电焊机、380V砂轮切割机、电动套丝机、试压泵、弯管机、电热热熔器等重要工具。小工具如:220V石材切割机、电锤、电钻、榔头、凿子、管子钳、老虎钳、螺丝刀等由乙方自理。
四、施工范围及质量:
所有水电工程的安装。以施工图为准。在确保开发商要求质量等级的前提下,以每平方米建筑面积(以房地产公司核定的建筑面积为准)壹拾伍元伍角(元)壹平方米结算。乙方必须严格按照现行施工验收规范进行施工,如达不到验收规范要求则扣除总承包款的20%作为质量违约金(注:所有砼现浇板立管、支管补洞绝不允许有渗漏现象)。
五、在施工期间内乙方要配合其他专业施工,负责好临时施工用水、用电的正常运行,如有故障
应及时维修,不得借故推脱或拖延时间。
六、乙方进场施工后若中途退场或甲方认为乙方没有足够的组织能力造成工程进度滞后,甲方有
权采取必要措施,发生严重质量事故的责令其中途退场,甲方拒付一切费用。
七、安全生产方面乙方应遵守项目部的各项管理规章制度和劳动纪律,严格贯彻执行国家及有关
省、市级对安全工作的法令、法规、政策。组织学习并向工人进行班前安全教育,并做好班前安全指令记录。在施工中、现场中严格执行文明施工条例,不准在现场发生打架、酗酒、盗窃等现象,若发生安全事故所造成的经济损失甲乙双方按以下比例承担:以每发生一次叁万元以下(含叁万元)全部由乙方承担。叁万元以上的部分乙方承担50%,甲方承担50%。
八、付款方式:甲方每月根据乙方实际的工程进度及工程量支付必需的生活费,生活费按人发放。
工程竣工验收合格后三个月付清结算款的85%,余额作为保修金,保修期内若无质量问题,自验收后一年付清。
九、若双方发生争议时,甲乙双方协商解决。必要时提交有关劳动仲裁机构裁决或委托当地法律
仲裁机关处理。
十、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,经双方当事人签字后生效,工程余款结清后自动失效。
甲方:_________乙方:_________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
甲方: 联系电话:
身份证号: 家庭住址:
乙方: 联系电话:
身份证号: 家庭住址:
甲方现将聊城莘县大张家永顺花园2期工程水、电、暖施工安装工程以包工包料的形式包发给乙方,经双方充分协商,达成以下协议条款,共同遵守。
一、工程名称:
二、工程概况:该工程为两栋17、一栋11框剪结构,约50000多平方。
三、发包方式:1、包工包料:所需材料必须要有合格证报甲方认可。如因材料质量问题导致工程无法交工所有损失由乙方承担。 2、包质量:乙方严格按照甲方现场管理人员的技术交底、施工图纸 及现行的施工规范施工,确保工程质量。3、包工期:根据工程形象进度及现场需要,合格安排施工人员,在甲方要求的工期内完成施工任务。4、包安全文明施工: 乙方施工人员必须遵守甲方关于安全文明施工的各项规章制度,否则甲方将给以相应的经济处罚。
四、承揽范围及内容:施工方案中提出的及施工图所标明的所有水、电、暖的施工及安装。
五、质量与验收:工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件。
六、结算单价:每平方米人民币 元(预留、预埋按 元/平方、安装按 元/平方计算),最终按实际图纸面积结算。
七、权利、义务:
(一)权利
甲方:严格监督乙方按图保质按期施工,因需必要变更或调整施工方案时,乙方必须服从。
乙方:当甲方变更或调整施工方案或新增建设内容时,甲方应当合理补贴或单项另行造价。
(二)义务
甲方:
1、甲方向乙方提供施工用水、电、住宿等。
2、甲方图纸会审和技术交底。
乙方:
1、所有劳务用工自主安排,严格执行国家建筑行业有关法律法规,确保劳动安全,因乙方原因造成的任何事故(包括第三者人员在内)承担所有事故的经济及法律责任。
2、 自备施工工具、用具。
3、 乙方应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令施工,随时接受甲方代表及其委派人员的要求返工、修改,承担由自身原因导致的返工、修改的费用,由乙方承担责任和发生的费用并赔偿甲方的有关损失。
4、应严格按工期进行施工,确保按期完工,如不按期完工将按合同总价的4%按天进行处罚。
5、 乙方人员应遵守甲方有关消防、保卫、生活卫生、劳动纪律等规章制度,服从甲方有关人员的监督、检查、管理。
6、 乙方在合同期间必须完整履行合同,如果未能按合同规定组织人员进场或中途退场给甲方造成损失,乙方前期施工部分不予结算,作为对甲方损失部分的费用补偿。
八、付款方式:
甲方按单体楼主体工程施工至标准层五层封顶时支付已完工程量的70%。五层以上每五层支付已完工程量的70%,工程竣工验收合格后付至95%,在工程结束后乙方应将工程造价的5%留做工程质保金,保质期为两年,保质期满由甲方退还乙方全部质保金。(其他条款同大合同)
九、合同终止条件 发生下列情形之一甲方有权终止合同
1. 乙方不听从甲方施工管理人员指挥和工作安排,将影响工程总体进度时。
2. 乙方不按安全技术操作规程施工,将造成工程安全管理重大隐患的。
3. 乙方施工工程质量达不到合同要求、甲方认为需要解除合同的。
4. 乙方人员组织安排将影响甲方合同履行时。因乙方原因严重拖延工期。
十、其它:本协议未尽事宜,双方协商决定
十一、本协议自双方签字之日起生效,除正常质量保修外,甲乙双方履行协议文件的全部义务,乙方向甲方交付竣工工程,竣工结算款支付完毕,本协议即告终止。
十二、本协议一式两份,双方各执一份,具同等法律效力,共同遵照执行。
甲方(签字): 乙方(签字):
签订日期: 年 月 日
甲方:
乙方:
综合楼塑钢窗由乙方负责加工制作安装,经甲、乙双方协商签订以下合同:
一、质量要求
按照统一品牌、统一质量、统一标准、统一颜色的要求进行供货,质量要求必须符合国家标准。
型材:使用“鲁化“80型材;
钢衬:标准1.5mm厚热镀,甲方指定地点采购;
月牙锁:“春光“牌不锈钢锁;
密封胶:山东龙口产,外口使用防水胶;
胶条:青岛“和汇“;
玻璃:标准4mm厚白浮法玻璃(单玻);
纱网:河北产不锈钢沙网。
二、乙方制作安装塑钢窗必须按照图纸设计及甲方要求,如出现质量问题及弄虚作假,使用不合格材料或非甲方指定材料,前期材料款甲方不予支付,损失由乙方负责。乙方在塑钢窗安装施工中不能对项目部或第三者的利益造成损失或损害,否则乙方负责赔偿。
三、服从甲方、监理以及项目部管理,安全文明施工。验收前已安装完毕塑钢窗成品保护由乙方负责,进度按照项目部统一要求,配合项目部统一工期安排。施工过程中,要严格执行安全操作规程,出现任何安全事故,均由乙方负责承担,甲方不承担任何责任。
四、工程量:以实际安装面积为准。
五、工程价款:价格按照投标价160/元平方米据实结算,结算时按实际制作加工面积计算。最终结算工程量,需经项目部经理签字确认。
六、付款方式:所有塑钢窗框安装完毕,付总价款20%;塑钢窗全部安装完毕,付总价款30%;全部竣工验收合格后,付总价款30%;验收合格后3-6个月内,付总价款10%;余款作为质保金,用户使用后满一年付清。结算时,必须出具兴城税务机关开具的发票。
七、违约责任:乙方如不能按甲方要求及时制作安装,需赔偿甲方损失,甲方有权终止合同且不承担任何后果。甲方货款如不能按约定及时拨付,乙方有权终止供应。
八、合同未尽事宜,双方协商解决。协商解决不了的,可提请仲裁或诉讼。
九、本合同一式三份,签字盖章后生效,双方各执一份,兴城街办财政存档一份。
甲方(签字盖章):
乙方(签字盖章):
日期:
甲方:____
乙方:____
鉴于给住户创造一个安全、良好的居住环境,确保小区的整体效果,经物业公司与业主共同协商,统一制作安装防盗窗。特此物业公司聘请乙方负责安装制作,达成以下协议:
一、甲方责任
1、甲方授权乙方为上桥乡中华中心村A、B区统一安装单位,负责对各住户防盗窗进行安装及维修服务。
2、甲方协助乙方在小区内宣传、销售、安装乙方制作的产品。
3、积极配合乙方搞好统一安装的协调工作,在小区内提供乙方展销、办公场所,以便能及时为住户提供服务。
二、乙方责任
1、乙方所销售制作的防盗窗应为符合国家标准的合格产品,乙方按所制作的产品质保期、售后服务承诺履行乙方责任,保证用户的售后服务完善,并承担产品质量责任。
2、乙方制作、销售的产品必须低于市场同类产品的销售价格。
三、双方责任
1、为了保证双方合同的顺利进行,乙方给甲方缴纳20xx0元的合同保证金,在合同期间乙方无违约行为,甲方将此保证金于20xx年10月10日全额返还乙方。
2、甲方对乙方实施的统一安装进行全程的检查与指导,对有违反安装协议的地方,责令乙方进行整改。
3、甲乙双方各尽其责,相互协调、相互监督要以高度的责任感,诚信为本的精神共同搞好统一安装工程。
4、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:____
乙方:____
____年____月____日
____年____月____日
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及《建筑工程施工合同》等有关规定,结合本工程具体情况,经甲、乙双方协商,达成如下条款。
一、 工程名称:金榜佳苑2#、3#、4#、5#楼车库门安装
二、 工程地点:新郑市文化路与陶文路交叉口东南侧
三、 承包范围及承包方式:承包范围:金榜佳苑2#、3#、4#、5#楼车库门安装。承包方式为包工包料。
四、 工期:工期两个月,从 年 月 日至 年 月 日
五、 承包价格:每套遥控车库门门价格为1700元整,遥控车库门数量依实结算。
六、 工程价款的结算、支付办法:
七、 工程质量:按国家合格工程标准执行,验收标准符合国家遥控车库门施工验收规范规定。,
八、 工程安全:乙方全部自理。
九、 其他:
1、乙方必须遵守甲方各项规章制度,并搞好安全教育及措施,配合甲方做好竣工验收、资料整理及交房工作。
2、竣工验收以后如有质量问题乙方必须及时派人维修,如果给用户造成损失,乙方应向甲方双倍赔偿损失。
3、如因甲方工程款没有及时到位,延误工程由甲方负责。
十、 本协议一式两份,双方各执一份,双方签字后生效。
甲方:
乙方:
日期: 年 月 日
甲方:
乙方:
按照《中华人民共和国广告法》及xxxx 管理规定,为确保在xxxxx 广告安装、悬挂的安全,甲方对乙方的广告施工安全责任明确如下:
1、在甲方场所内的后场宣传牌等广告载体的悬挂和安装,乙方必须确保其在安装和使用过程的安全性,同时,乙方必须认真履行各项安全管理规定,并派专人对施工现场的各项消防、施工安全管理进行监督,确保上述广告载体及人员在施工期间的安全。
2、乙方必须自行负责所带的设备、工具和各项物品的安全,若有丢失甲方不负任何赔偿责任。
3、乙方必须自觉服从并认真配合现场甲方及其保安人员的管理、监督和检查工作,并对提出的施工安全隐患必须及时配合整改。
4、如施工期间发现有施工人员有偷盗行为或未经甲方允许擅自损坏甲方场所内的财物(包括设备设施、花草树木等),乙方除须赔偿全部损失外,并将取消乙方今后进入甲方场所施工的资格。
5、乙方在施工期间必须规范施工,做好施工安全消防保护措施,如造成施工人员、甲方工作人员或第三人或甲方财产损失、人身伤亡的,由乙方负责一切安全事故和经济赔偿责任,与甲方无关。
6、乙方所安装的后场宣传牌等广告载体在使用中发生脱落(除自然灾害、或甲方拆除外)从而发生安全事故,造成甲方工作人员或第三人、人身伤害或财产损失的,由此而导致的一切安全责任和经济赔偿责任由乙方承担。
7、本协议一式两份,自甲乙双方签字或盖章之日起生效。
甲方(公章) : 乙方(公章) :
代表人(或负责人): 代表人(或负责人):
日期: 日期:
甲方(发包方):______________
乙方(承包方):______________
根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规,以平等、自愿、等价有偿、公平、诚实信用的基础上,经甲乙双方友好协商,就甲方委托乙方安装盐官镇综合果蔬市场自来水管道和水表,以及维修维护等事宜,达成一致意见,特签订本协议,以资信守。
一、工程地点:礼县盐官镇综合果蔬市场。
二、承包范围:盐官镇综合果蔬市场内供水管道的安装与维修。
三、工期:自______________年9月20日至______________年9月25日止。
四、工程造价:共玖仟叁佰元整人民币(小写:9300元)。
五、付款方式:工程竣工验收后,一次性付清。
六、违约责任:
1、甲方必须按本合同约定参加隐蔽工程验收,否则视为默认,乙方可进行下道工序,但如乙方施工质量不符合要求,乙方必须承担质量责任。若事后甲方提出复查,复查结果不合格,复查及返修费用由乙方承担,工期不予顺延。
2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的,由甲方承担工程保管及风险责任。
4、乙方未能在合同约定工期内完成工程的,每逾期一日,按工程预算总价款的5﹪向甲方支付违约金。逾期超过3日,甲方有权解除合同,乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金。
5、乙方在施工过程中,除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工,非上述原因连续停工两个工作日以上的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程预算总价款的10%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
6、乙方擅自中途更换工程主要负责人,或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的,甲方有权要求乙方更换相应人员,乙方应在甲方要求更换之日起2日内更换。否则,甲方有权要求停工或解除合同,由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
7、乙方施工须遵守甲方对工程管理的规定,造成甲方损失的,乙方应赔偿甲方损失。
8、乙方人员在施工区内出现打架斗殴、损坏工程成品、安全事故等情况时,所产生的对乙方人员或第三人的损害由乙方承担责任并负责赔偿;由此造成的甲方的损失,由乙方负责全额赔偿。
9、乙方不按时进场开工,在甲方发出书面通知后的2日内仍不进场施工的,甲方有权解除合同,乙方应向甲方支付工程预算总价款的20%作为违约金,造成甲方工期延误或其他损失的,乙方应予赔偿。
10、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位,甲方有权解除合同,乙方应按工程预算总价款的20%向甲方支付违约金,并赔偿甲方因此造成的一切损失。
11、乙方与甲方工作人员串通、虚构事实或使用其他方式虚报签证工程量的,甲方已经支付工程款项的,乙方应当返还因虚报所获得的工程款,并按相当于虚报工程款的数额向甲方支付违约金。
七、乙方按甲方要求尽职尽责做好施工安装工作,爱护现场设施,做到安全文明施工,保证安装质量。如有争议,甲乙双方友好协商,如果协商不成,可向工程地点所在地人民法院起诉。
八、该工程竣工验收后,市场内供水管道的维护、维修,以及市场内自来水用户的管理,皆交予盐官镇自来水公司负责。
本协议一式两份,甲、乙双方各持一份,具有同等法律效力。
本协议自签字之日起生效。
甲方:______________
乙方:______________
______________年______________月____________________________日
甲方:
乙方:
为了搞好呼和浩特市清志跆拳道宣传牌安装工程的安全工作,经双方协商同意签订本协议。
第一条甲方安全责任
甲方在乙方进行宣传牌安装前,对乙方现场负责人进行口头安全教育,甲方现场安全负责人为,其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。
第二条乙方安全责任
⒈乙方自备宣传牌安装所需要的机械、设备、工具、材料,并负责提供安装人员的安全带、安全帽、面罩等劳动保护用品安装安全协议书安装安全协议书。
⒉乙方负责对安装人员的安全和治安教育,严格按照国家相关安全操作规程安装,做好安全防范措施,做到安全文明施工。
⒊乙方在安装前,必须与甲方签订安全协议书,否则视为乙方擅自施工,后果自负。
⒋乙方要做到合法用工,相关证件齐全,如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
⒌乙方进场后要服从甲方的指挥,接受甲方的监督,甲方有检查处理的权利。
⒍乙方要做好成品保护工作,不得污染和原有装饰、设备、设施,否则要进行清理、恢复原样,或进行赔偿,达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
⒎乙方要做好劳动保护工作,在外墙、临边、高空作业要系好安全带,挂在可靠地点,高挂低用,不得低挂高用,不系安全带严禁宣传牌的安装作业。
⒏乙方要确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等安全事故,造成的所有损失和责任均由乙方承担,与甲方无关。
⒐乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作,做好安全警械和安全防护工作,不得伤害到他人,否则造成的损失由乙方承担。
⒑乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物,不准乱倒、乱放,要及时清理到甲方指定地点,做到活完场地清。
⒒乙方要遵纪守法,不得发生盗窃现象,否则要进行处罚。
第三条本协议一式两份,甲乙双方各持一份,自双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
甲方(签字):乙方(签字):
地址:地址:
委托代理人:委托代理人:
电话:电话:
日期:年月日日期:年月日
甲方:曹达万 曹建平
乙方:吕杰
一、工程名称:湖北省咸宁通山县区
二、合作事项:
1、原胡长敏与南海公司安装合同为我们双方合作基础(复印一份交吕老板存档)。
2、安装费用在原胡的合同中按照南海公司的预算为标准,提取总价的35%交胡和南海公司之后另行在现有这老小区户每户40元付给曹为业务费。
3、现有双方本着原合同精神执行不变。
4、在后从事新小区安装,双方再次协商利益分配比例。
5、合作期间双方本着以诚相处,不玩弄任何手法背叛另一方,结算必须双方到场进行办理结算手续,单方办理视为无效。造成损失背叛方承担一切损失。
6、涉及到原工程的预算书,劳务合同复制一份交现施工一方。
7、工程结算方式按原老合同执行。
8、施工中所有费用及附件都由乙方自理,安全事项由乙方负责,甲方协助处理相关事项。
本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有法律效率。
甲方: 乙方:
年 月 日
建设单位(以下简称甲方):
代理人:
联系电话:
联系地址:
承包单位(以下简称乙方):
代理人:
联系电话:
联系地址:
为加强建设施工安全监督管理,明确双方的安全生产责任,保障人身和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程安全生产管理条例》的规定,结合本工程的具体情况,双方签订如下施工安全管理协议。
第一条 建筑安装施工项目基本情况
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:
第二条 建筑安装现场管理人员
为保证施工安全管理及安全责任,必须明确现场管理人员:
1、乙方项目负责人:____________________,联系电话:____________________
2、乙方现场安全负责人:____________________,联系电话:____________________
第三条 甲方责任
1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
第四条 乙方责任
乙方作为工程项目的承包方,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:
1、乙方按照国家的有关规定,为施工人员办理人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
2、乙方人员进入甲方场地或区域,必须遵守国家及行业相关法规及甲方的各项规章制度和要求。并对全体施工人员进行安全培训和教育,施工人员必须严格按照施工项目的操作规程施工和作业。
3、乙方在甲方场地或区域内施工,必须按安全要求做好安全防范措施、及悬挂和设置安全标准,并按安全规程、标准及规定执行,加强施工安全检查和监督,发现违章作业者要坚决纠正并做出处理。
4、乙方安全责任的负责人必须全面负责监督其施工人员,按照甲方安全制度有关要求安全施工,直至该工程和项目结束为止。
5、乙方在施工过程中,要接受甲方及监理单位的监督检查。
6、承包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患立即停止施工,并落实整改后方准施工。一经施工,就表示已确认该施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。承包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
第五条 违约责任
1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。
2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承担相应的违约金。
第六条 出险理赔责任
对于施工过程中出现意外,造成人身伤亡事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承担赔偿责任。
第七条 甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。
第八条 本协议一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方:(盖章)
法定代表人或委托代理人:(签字)
签订时间:_________年____月____日
乙方:(盖章)
法定代表人或委托代理人:(签字)
签订时间:_________年____月____日