在人們越來越相信法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編幫大家整理的房屋合同9篇，歡迎大家借鑑與參考，希望對大家有所幫助。
甲方：XXXXXXX委員會(以下簡稱甲方)
乙方：XXXXX(以下簡稱乙方)
甲方將xx村舊禮堂，及二層磚木結構房一座大約面積1500平方米。承包給乙方拆除施工。經雙方協商訂立以下合同：
一、結算方式：甲方以舊料折算乙方拆房工資。甲方不再支付任何費用。
二、乙方在拆房期間，必須加強施工現場管理。做到安全施工，如施工過程發生一切安全事故，均由乙方自行負責，並承擔相應的責任和一切經濟賠償。
三、乙方應在20天內完成，乙方在拆房期間應做好警示標誌和防護措施，確保周圍行人安全。
四、乙方在開工前，甲方應把房內所有東西搬空，並負責協調周圍村民工作，如遇村民阻礙致使乙方派出的工人無法正常施工，其延誤工期及誤工費用均由甲方負責承擔。
五、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
六、本合同經甲、乙雙方簽字之後立即生效。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
房屋合同 篇2甲方：
乙方：
甲、乙雙方在平等自願的基礎上，就房屋贈與事宜達成如下一致協議：
一、甲方自願將其所有的位於xx房屋贈與乙方，乙方自願受贈。
二、房屋狀況：該贈與房屋位於xx市xx室，建築面積xx平方米，產權證號：杭房權證下字第xx號。
四、乙方必須盡心盡力贍養甲方，為甲方養老送終。相比看
三、甲方確保對該處房屋擁有合法的所有權。
四、甲方承諾將該處房屋所有權贈與給乙方，並明確本協議生效後，該處房屋所有權歸乙方個人所有。
法定繼承過户税
五、本協議經甲、乙雙方簽字後，甲方不得隨意撤銷。
六、本協議簽訂的同時該房的所有權隨即轉移給乙方。
七、甲方必須協助乙方辦理房屋過户手續，所需費用由乙方承擔。
八、七、本協議一式五份，甲乙雙方每人各執一份，一份公證處留底，一份交房管局辦證備案。
九、本協議經甲、乙雙方簽字後立即生效。
贈與人：
受贈人：
見證人：
20xx年xx月xx日
房屋合同 篇3甲方（委託方）：
乙方（承接方）：
依據工程實際要求，甲方委託乙方承擔 成都地鐵3號線一期工程土建1標盾構隧道沿線房屋地基基礎及上部結構現狀可靠性鑑定工作。經雙方協商，簽定本合同書並共同遵守本合同書所列條款。
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、鑑定內容： 盾構隧道沿線房屋地基基礎及上部結構現狀可靠性鑑定。
4、鑑定和提交鑑定報告時間：
甲乙雙方約定：在 年 月 日進場鑑定，現場工作 天，後續工作 天，於 年 月 日前提交鑑定成果資料。
5、鑑定費及付款方式：
5.1、鑑定費用：按 元/m2包乾計取，總費用按雙方約定的實際鑑定面積乘以包乾單價計算。
5.2、付款時間：
5.3、付款方式：
6、甲乙雙方的權利、義務：
6.1、甲方
6.1.1、甲方應按本合同書確定的鑑定內容，向乙方提供相關的資料，並對其正確性、時限性負責。
6.1.2、提供鑑定現場的配合工作。
6.1.3、按本合同約定的時間支付全部鑑定費。
6.1.4、若甲方對乙方提供的鑑定資料有疑問，可在收到鑑定資料報告之日起15日內向乙方提出意見和進行詢問，乙方應及時處理。
6.2、乙方
6.2.1、乙方應選派具備相應資格的人員到現場進行鑑定，做到持證上崗。
6.2.2、乙方在鑑定時有權向甲方調查詢問與鑑定有關的情況，並索取相關資料。
6.2.3、鑑定嚴格按《民用建築可靠性鑑定標準》（gb50292-1999）執行，堅持實事求是；保持鑑定工作的科學性、公正性和準確性。
6.2.4、在鑑定中發現有重大工程質量問題時，應協助甲方查明原因，共商處理辦法。
6.2.5、乙方出據的鑑定資料必須符合國家規範要求，有效的各類印章齊全，鑑定人員、審核人、批准人均應簽字；應有明確鑑定結論意見；乙方對鑑定的結論負責並承擔責任。
7、其它約定事項：
7.1、本合同書在履行過程中發生糾紛時由甲乙雙方協商解決。若協商達不成一致，雙方均可通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為甲方住所地的鐵路運輸法院。
7.2、鑑定人員及配和人員安全由乙方負責。
7.3、本合同書未盡事宜，雙方可簽定補充協議作為附件，補充協議與本合同書具有同等法律效力。
7.4、本合同書一式 份，甲方 份，乙方 份。
7.5、本合同書經雙方簽章後生效，雙方履行完本合同書規定的義務後，本合同書即行終止。
甲方（委託方）：
乙方（承接方）：
法定代表人：
法定代表人：
合同簽訂人：
合同簽訂人：
電話：
電話：
開户銀行：
開户銀行：
帳號：
帳號：
簽訂日期： 簽訂日期：
房屋合同 篇4【贈與合同的相關法律規定】：
《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：
(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;
(二)對贈與人有撫養義務而不履行。
【案件】：
20xx年5月老萬夫婦把自己的一處房產贈與了兒子小萬並簽訂了房產贈與合同，合同同時約定：老萬夫婦在其所贈與的房屋內有享有居住權，直至去世。雙方將該份贈與合同進行了公證，此後小萬辦理了房屋產權的變更登記，將該房產權屬登記在自己名下。20xx年8月小萬妻子朱某因瑣事與老萬發生爭吵，並動手與老萬撕扯;老萬打電話報警，此事經民警調解，暫時平息，但雙方從此心存芥蒂。 20xx年10月老萬夫婦思來想去，決定把兒子、兒媳一同告上了法庭，要求撤銷他們與兒子之間簽訂的房產贈與合同。
【審判】
法院經審理認為，合法的贈與合同受法律保護。老萬夫婦將其房產贈與兒子小萬，小萬也接受了贈與，雙方簽訂了書面贈與合同，並依法進行了公證、辦理了房屋過户手續等相應的權屬變更登記，雙方間贈與合同已經成立並生效，非有法定情形，不得撤銷贈與。原告老萬雖遭兒媳朱某的打罵，但朱某並不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同的約束。贈與合同簽訂後，老萬夫婦一直居住在其所贈與的房屋內，原告的證據不足以證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以法院作出一審判決：駁回原告訴訟請求。
【評析】
本案是一起發生在父母、子女之間的房屋贈與合同糾紛案件，包含着大量的家庭倫理道德因素。承辦法官曾試圖從維護親情、維護和睦家庭的角度出發，盡力做了大量調解工作，希望可以妥善化解家庭矛盾。但是，由於原被告雙方情緒對立、矛盾尖鋭、意見分歧較大，最終未能實現和解或達成調解協議。 《中華人民共和國合同法》第一百九十條規定:“贈與可以附義務。贈與附義務的，受贈人應當按照約定履行義務。”第一百九十二條規定：“受贈人有下列情形之一的，贈與人可以撤銷贈與：
(一)嚴重侵害贈與人或者贈與人的近親屬;
(二)對贈與人有撫養義務而不履行;
(三)不履行贈與合同約定的義務。同時規定贈與人的撤銷權，自知道或者應當知道撤銷原因之日起一年內行使。”
本案的贈與合同是附義務贈與合同，受贈人小萬的義務是保障贈與人老萬夫婦的居住權。事實上，老萬夫婦亦一直居住在其贈與兒子的房屋內。由於家庭瑣事，老萬與兒媳發生衝突，遭到兒媳朱某打罵，從情理上講，朱某的做法是不對的。但朱某並不是該贈與合同的受贈人，根據合同相對性原理，她的行為不受該合同約束。原告並未能提供足夠的證據證明受贈人小萬嚴重侵害了老萬夫婦的人身權、財產權。所以，法院判決駁回了原告的訴訟請求。同時，法院在判決書中明確地指出，從道德層面上來講，兩被告作為原告的兒子、兒媳，更應該妥善安排、處理好家庭矛盾，兼顧自己的小家庭生活與照顧好長輩的贍養義務，解決家庭矛盾關鍵在於彼此的體諒與寬容。
房屋合同 篇5出賣方（甲方）： 身份證號碼：
買受方（乙方）： 身份證號碼：
一、甲方自願將其位於xx市xx號六層單元房的二樓北單元，建築面積122.5平方米，以人民幣（大寫）壹拾伍萬叁仟元整（￥：153000.00元）的價款出售給乙方。
二、此地皮屬國有土地，甲方不承諾辦理房產證手續。
三、交款辦法：購房款一次性付清，即交付乙方鑰匙。
四、乙方在簽訂購房合同後，不得隨意要求退房，若有特殊理由，經甲方同意後，必須接受按乙方交款總額的5%，賠償給甲方，作為賠償給甲方的經濟損失。
五、購房户應得房屋設施標準：
（1）水、電入户；
（2）外牆甲方採用水泥壓光刷外牆漆為標準；
（3）室內牆面水泥壓光，地板為毛地板；
（4）廚房、衞生間、上下水預留接口到位（不包括潔具）；
（5）陽台鋁合金封閉（包括推拉扇）；
（6）入户門為三防盜（室內門由用户安裝）。
六、房屋所屬權：永久性歸乙方所有（乙方有權出讓，甲方不能以任何理由阻擋，否則要承擔經濟責任和法律責任）。
七、xx號六層樓內的場地、樓梯、通道、屬所有住户公共所有，任何人不得私自佔用。
八、乙方不經甲方同意，任何人都不能私自改變主體結構，若違犯合同規定的住户，要承擔一切經濟責任及法律責任（輕者甲方責令恢復原狀、重者移交人民法院），有權行使甲方職責。
九、購房户居住期間必須服從樓房負責管理規定的各項制度，違者樓房負責人有權採取措施停電、停水給予制約。
十、本合同簽字蓋章後生效。
十一、此合同一式二份，甲乙雙方各執一份，若有購房户提出公證，由乙方向公證單位交公證費，甲方概不承擔。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
簽訂日期： 年 月 日
房屋合同 篇6（合同編號：）
本合同雙方當事人：
出租方（甲方）
承租方（乙方）
根據《中華人民共和國合同法》、《上海市房屋租賃條例》（以下簡稱《條例》）的規定，甲、乙雙方在平等、自願、公平和誠實信用的基礎上，經協商一致，就乙方承租甲方可依法出租的房屋事宜，訂立本合同。
一、出租或預租房屋情況
1-1.甲方出租給乙方的房屋座落在本市區路弄號室（以下簡稱該房屋）該房屋出租實測建築面積為平方米，房屋類型為、結構為.該房屋的宗地圖見本合同附件（一）甲方已向乙方出示：
1）【出租】房地產權證〔證書編號：〕。
1-2.甲方作為該房屋的與乙方建立租賃關係。簽訂本合同前，甲方已告知乙方該房屋（已/未）設定抵押。
1-3.該房屋的公用或合用部位的使用範圍、條件和要求；現有裝修、附屬設施、設備情況和甲方同意乙方自行裝修和增設附屬設施的內容、標準及需約定的相關事宜，由甲、乙雙方分別在本合同附件（二）（三）中加以列明。甲乙雙方同意該附件作為甲方向乙方交付該房屋和本合同終止時乙方向甲方返還該房屋時的驗收依據。
二、租賃用途
2-1.乙方向甲方承諾，租賃該房屋作為辦公使用，並遵守國家和本市有關房屋使用和物業管理的規定。
2-2.乙方保證，在租賃期內未徵得甲方書面同意以及按規定須經有關部門審批核準前，不擅自改變上款約定的使用用途。
三、交付日期和租賃期限
3-1.甲乙雙方約定，甲方於年月日前向乙方交付該房屋。【出租】房屋租賃期自年月日起至年月日止。
3-2.租賃期滿，甲方有權收回該房屋，乙方應如期返還。乙方如繼續承租該房屋的，則應於租賃期屆滿前2個月，向甲方提出續租書面要求，經甲方同意後重新簽定租賃合同。
四、租金、支付方式和期限
4-1.甲、乙雙方約定，該房屋月租金共計為人民幣元。（大寫：元整）.
該房屋租金一年內不變。
4.2.乙方支付租金的方式如下：乙方每月5日之前付至甲方指定賬户：
賬户名：
銀行賬號：
銀行及開户行：
五、保證金和其他費用
5-1.甲、乙雙方約定，甲方交付該房屋時，乙方應向甲方支付房屋租賃保證金，保證金為個月的租金，人民幣元（大寫：元整）.甲方收取保證金後應向乙方開具收款憑證。租賃關係終止時，甲方收取的房屋租賃保證金除用以抵充合同約定的由乙方承擔的費用外，剩餘部分在一週內無息歸還乙方。
5-2.租賃期間，使用該房屋所發生的通訊費用由乙方承擔。其他相關費用，均由甲方承擔。
六、房屋使用要求和維修責任
6-1.租賃期間，乙方發現該房屋及其附屬設施有損壞或故障時，應及時通知甲方修復；甲方應在接到乙方通知後的3日內進行維修。逾期不維修的，乙方可代為維修，費用由甲方承擔。
6-2.租賃期間，乙方應合理使用並愛護該房屋及其附屬設施。因乙方使用不當造成房屋及其附屬設施損壞或發生故障的，乙方應負責維修。乙方拒不維修，甲方可代為維修，費用由乙方承擔。
6-3.租賃期間，甲方保證該房屋及其附屬設施處於正常的可使用和安全的狀態。甲方對該房屋進行檢查、養護，應提前3日通知乙方。檢查養護時，乙方應予以配合。甲方應減少對乙方使用該房屋的影響。
6-4.除本合同附件（三）外，乙方另需裝修或者增設附屬設施和設備的，應事先徵得甲方的書面同意，按規定須向有關部門審批的，則還應由甲方報請有關部門批准後，方可進行。乙方增設的附屬設施和設備歸屬及其維修責任由甲、乙雙方另行書面約定。
七、房屋返還時的狀態
7-1.除甲方同意乙方續租外，乙方應在本合同的租期屆滿後的2日內返還該房屋，未經甲方同意，逾期返還房屋的，每逾期一日，乙方應按日租金的雙倍（日租金為月租金x12/365）向甲方支付該房屋佔用期間的使用費。
7-2.乙方返還該房屋應當符合正常使用後的狀態。返還時，應經甲方驗收認可，並相互結清各自應當承擔的費用。
八、轉租、轉讓和交換
8-1.除甲方已在本合同補充條款中同意乙方轉租外，乙方在租賃期內，需事先徵得甲方的書面同意，方可將該房屋部分或全部轉租給他人。但同一間居住房屋，不得分割轉租。
8-2.乙方轉租該房屋，應按規定與接受轉租方訂立書面的轉租合同。並按規定向該房屋所在區、縣房地產交易中心或農場系統受理處辦理登記備案。
8-3.在租賃期內，乙方將該房屋轉讓給他人承租或與他人承租的房屋進行交換，必須事先徵得甲方書面同意。轉讓與交換後，該房屋承租權的受讓人或交換人應與甲方簽訂租賃主體變更合同並繼續履行本合同。
8-4.在租賃期內，甲方如需出售該房屋，應提前三個月通知乙方。乙方在同等條件下有優先購買權。
九、解除本合同的條件
9-1.甲、乙雙方同意在租賃期內，有下列情形之一的'，本合同終止，雙方互不承擔責任：
（一）該房屋佔用範圍內的土地使用權依法提前收回的；
（二）該房屋因社會公共利益被依法徵用的；
（三）該房屋因城市建設需要被依法列入房屋拆遷許可範圍的；
（四）該房屋毀損、滅失或者被鑑定為危險房屋的；
（五）甲方已告知乙方該房屋出租前已設定抵押，現被處分的；
9-2.甲、乙雙方同意，有下列情形之一的，一方可書面通知另一方解除本合同。違反合同的一方，應向另一方按月租金的雙倍支付違約金；給對方造成損失的，支付的違約金不足抵付一方損失的還應賠償造成的損失與違約金的差額部分：
（一）甲方未按時交付該房屋，經乙方催告7日內仍未交付的；
（二）甲方交付的該房屋不符合本合同的約定，致使不能實現租賃目的的；或甲方交付的房屋存在缺陷，危及乙方安全的；
（三）乙方未徵得甲方書面同意改變房屋用途，致使房屋損壞的；
（四）因乙方原因造成房屋主體結構損壞的；
（五）乙方擅自轉租該房屋、轉讓該房屋承租權或與他人交換各自租房屋的；
（六）乙方逾期不支付租金累計超過30日的；
十、違約責任
10-1.該房屋交付時存在缺陷的，甲方應自交付之日起的7日內進行修復，逾期不修復的，甲方同意減少租金並變更有關租金條款。
10-2.因甲方未告知乙方，該房屋出租前已抵押或產權轉移已受到限制，造成乙方損失的，甲方應負責賠償。
10-3.租賃期間，甲方不及時履行本合同約定的維修、養護責任，致使房屋損壞，造成乙方財產損失或人身傷害的，甲方應承擔賠償責任。
10-4.租賃期間，非本合同規定的情況，甲方擅自解除本合同，提前收回該房屋的，甲方應按月租金的雙倍向乙方支付違約金。若違約金不足抵付乙方損失的，甲方應負責賠償。
10-5.乙方未徵得甲方書面同意或者超出甲方書面同意的範圍和要求裝修房屋或者增設附屬設備的，甲方可以要求乙方恢復房屋原狀。
10-6租賃期間，乙方若未按本合同4.2條款及時、足額支付租金，自逾期之日起乙方應每日按應付未付租金的3‰向甲方支付滯納金，直至乙方付清之日止。
10-7租賃期間，非本合同規定的情況，乙方中途擅自退租的，乙方應按月租金的雙倍向甲方支付違約金。若違約金不足抵付甲方損失的，乙方還應負責賠償。甲方可從租賃保證金中抵扣。保證金不足抵扣的，不足部分則由乙方另行交付。
十一、其他條款
11-1.租賃期間，甲方需抵押該房屋，應當書面告知乙方，並向乙方承諾該房屋抵押後當事人協議以折價、變賣方式處分該房屋前7日書面徵詢乙方購買該房屋的意見。
11-2.本合同自雙方簽字生效。生效後的15日內，由甲方負責按規定向房屋所在地區、縣房地產交易中心或農場系統受理處辦理登記備案，領取房屋租賃登記備案證明；本合同經登記備案後，凡變更、終止本合同的，由甲方負責在本合同變更終止之日起的15日內，向原登記機構辦理變更、終止登記備案手續。因甲方未辦理房屋租賃登記備案或變更、終止登記備案的，所引起的法律糾紛，由甲方承擔一切責任。
11-3.本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。本合同補充條款及附件均為本合同不可分割的一部分，本合同及其補充條款和附件內空格部分填寫的文字與鉛印文字具有同等效力。
11-4.甲、乙雙方在簽署本合同時，對各自的權利、義務、責任清楚明白，並願按合同規定嚴格執行。如一方違反本合同，另一方有權按本合同規定索賠。
11-5.甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議，應通過協商解決，協商解決不成的，雙方同意選擇下列第二種方式解決：
（一）提交仲裁委員會仲裁；
（二）依法向人民法院起訴。
11-6.本合同連同附件一式三份。其中：甲、乙雙方各執一份，上海市/區房地產交易中心或農場受理處一份，均具有同等效力。
11-7本合同以中英文寫成，若中英文內容有不一致，以中文為準。
出租方（甲方）承租方（乙方）
代理人：代理人：
身份證件號碼：身份證件號碼：
聯絡地址：聯絡地址：
電話：電話：
日期：日期：
簽約地點：
房屋合同 篇7根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方向甲方購買商品房，甲乙雙方達成如下協議：
第一條 甲方用地依據及商品房坐落位置
甲方以_________方式取得位於_________、編號為_________的地塊的土地使用權。 〔土地使用權出讓合同號／土地使用權劃撥批准文件號〕為_________。
劃撥土地使用權轉讓批准文件號為_________。
土地使用權證號為_________，土地面積為_________。地塊規劃用途為_________，土地使用權年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。
甲方經批准，在上述地塊上建設商品房，〔現定名／暫定名〕_________，主體建築物的性質為_________，屬_________結構，建築層數為_________層。工程建設規劃許可證號為_________。
本房屋位於_________市_________區（縣）_________路_________號_________樓_________層_________室，施工進度情況參照由甲方提供的照片；房屋所在樓房共有_________單元_________層，乙方所購房屋以自然習慣計數處於_________單元_________層，朝向為_________，房屋結構為_________，房屋用途為_________。
第二條 面積確認及面積差異處理
根據當事人選擇的計價方式，本條規定以〔建築面積〕〔套內建築面積〕（本條款中均簡稱面積）為依據進行面積確認及面積差異處理。
當事人選擇按套計價的，不適用本條約定。
合同約定面積與產權登記面積有差異的，以產權登記面積為準。
商品房交付後，產權登記面積與合同約定面積發生差異，雙方同意按第_________種方式進行處理：
1．雙方自行約定：_________。
2．雙方同意按以下原則處理：
（1）面積誤差比絕對值在3％以內（含3％）的，據實結算房價款；
（2）面積誤差比絕對值超出3％時，乙方有權退房。
乙方退房的，甲方在乙方提出退房之日起30天內將乙方已付款退還給乙方，並按_________利率付給利息。
乙方不退房的，產權登記面積大於合同約定面積時，面積誤差比在3％以內（含3％）部分的房價款由乙方補足；超出3％部分的房價款由甲方承擔，產權歸乙方。產權登記面積小於合同登記面積時，面積誤差比絕對值在3％以內（含3％）部分的房價款由甲方返還乙方；絕對值超出3％部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
產權登記面積－合同約定面積
面積誤差比＝——————————————×100％
合同約定面積
因設計變更造成面積差異，雙方不解除合同的，應當簽署補充協議。
第三條 甲方出售的樓宇須經_________市建築質量檢驗部門驗審合格，如質量不合格時，乙方有權提出退房，退房後甲方應將乙方付款在三十天內退回。
第四條 價格與費用
甲方與乙方約定按下述第_________種方式計算該商品房價款：
1．按建築面積計算，該商品房單位為（_________幣）每平方米_________元，總金額（_________幣）_________元整。
2．按套內建築面積計算，該商品房單價為（_________幣）每平方米_________元，總金額（_________幣）_________元整。
3．按套（單元）計算，該商品房總價款為（_________幣）_________元整。
4．_________。
除上述房價款外，甲方依據有關規定收取下列税費：
1．代收_________，計（幣）_________元整；
2．代收_________，計（幣）_________元整；
3．_________。
上述代收税費合計（幣）_________元整。
第五條 價格與費用調整的特殊約定
該商品房出現下列情況之一時，房價款和代政府收取的税費可作相應調整：
1．由於該商品房屬於政府定價的預售商品房，有權批准單位最後核定的價格與本合同第四條規定的價格不一致，按政府有關部門最後核定的每平方米價格調整。
2．預售商品房開發建設過程中，甲方代政府收取的税費標準調整時，按實際發生額調整。
3．_________。
第六條 付款時間約定
乙方應於本合同生效之日向甲方支付定金（_________幣）_________元整，並按以下時間如期將房價款當面交付甲方或匯入甲方指定的_________銀行（帳户名稱：_________，帳號：_________）；
1．_________年_________月_________日前支付全部房價款的_________％，計（幣）_________元；
2．_________年_________月_________日前支付全部房價款的_________％，計（幣）_________元；
3．_________。
第七條 交接商品房時的付款額約定
在雙方交接該商品房時，乙方累計支付的款額應當佔全部房價款的_________％，計（幣）_________元。其餘房價款在房地產產權登記機關辦完權屬登記手續之日起_________天內付清。
第八條 乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本合同第六條規定的時間付款，甲方對乙方的逾期應付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天至實際付款之日止，月利息按_________計算。逾期超過_________天后，即視為乙方履行本合同。屆時，甲方有權按下述第_________種約定，追究乙方的違約責任：
1．終止合同，乙方按累計應付款的_________％向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
2．乙方按累計應付款的_________％向甲方支付違約金，合同繼續履行。
3．_________。
第九條 交付期限
甲方應當在_________年_________月_________日前，依照國家和地方人民政府的有關規定，將具備下列第_________種條件，並符合本合同約定的商品房交付乙方使用：
1．該商品房經驗收合格。
2．該商品房經綜合驗收合格。
3．該商品房經分期綜合驗收合格。
4．該商品房取得商品住宅交付使用批准文件。
5．_________。
除房地產交易管理機構依法作出不予過户決定外，上述房地產權利轉移日期以_________（市／區／縣）房地產交易管理機構受理該房地產轉讓過户申請之日為準。
上述房地產風險責任自該房地產_________（權利轉移／轉移佔有）之日起轉移給乙方。 如遇特殊原因可延期交付使用，但延期不得超過三百六十天，特殊原因是：
（1）人力不可抗拒的自然災害；
（2）施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的；
（3）其它非甲方所能控制的事件。
上述原因必須經_________市有關主管部門的證明文件為依據，方能延期交付使用。
交付時，甲方提交建設工程質量監督部門出具的《_________市建設工程質量合格證書》，並辦妥全部交接手續。
甲方同意按《建設工程質量管理辦法》、《_________市建設工程質量條例》及有關規定，自房屋交付之日起對乙方購置的房屋進行保修。
第十條 甲方逾期交付的違約責任
除本合同第九條規定的特殊情況外，甲方如未按本合同規定的期限將該商品房交付乙方使用，乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第九條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止，月利息在_________個月內胺_________利率計算；自第_________個月起，月利息則按_________利率計算。逾期超過_________個月，則視為甲方不履行本合同，乙方有權按下列第_________種約定，追究甲方的違約責任：
1．終止合同，甲方按乙方累計已付款的_________％向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時，實際經濟損失與違約金的差額部分由甲乙方據實賠償。
2．甲方按乙方累計已付款的_________％向乙方支付違約金，合同繼續履行。
3．_________。
第十一條 交接
商品房達到交付使用條件後，甲方應當書面通知乙方辦理交付手續。雙方進行驗收交接時，甲方應當出示本合同第九條規定的證明文件，並簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的，甲方還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用説明書》。甲方不出示證明文件或出示證明文件不齊全，乙方有權拒絕交接，由此產生的延期交房責任由甲方承擔。
由於乙方原因，未能按期交付的，雙方同意按以下方式處理：_________。
因本房屋所有權轉移所發生的土地增值税由甲方向國家交納，契税由乙方向國家交納；其他房屋交易所發生的税費除另有約定的外，均按政府的規定由甲乙雙方分別交納。 第十二條 關於產權登記的約定
甲方應當在商品房交付使用後_________日內，將辦理權屬登記需由甲方提供的資料報產權登記機關備案。如因甲方的責任，乙方不能在規定期限內取得房地產權屬證書的，雙方同意按下列第_________項處理：
1．乙方退房，甲方在乙方提出退房要求之日起_________日內將乙方已付房價款退還給乙方，並按已付房價款的_________％賠償乙方損失。
2．乙方不退房，甲方按已付房價款的_________％向乙方支付違約金。
3．_________。
房屋合同 篇8出賣人(以下簡稱甲方)： 住址： 身份證號碼：
聯繫電話：
買受人(以下簡稱乙方)： 住址： 身份證號碼：
聯繫電話：
見證方： 身份證號碼： 聯繫電話
根據有關法律規定，甲乙雙方在平等、自願，協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議：
第一條 乙方購買甲方坐落於 私有樓房住宅一處，使用面積為 平方米。
第二條 此房屋實際售價 元整( ￥元)。此售價包括所有固定裝修、固定配套設備。
第三條 甲方應在簽署本合同時，向乙方提供身份證、單位分配此房居住相關證明的複印件;乙方應在簽署本合同時，向甲方提供身份證複印件：
第四條 前上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發生的費用(取暖費、物業費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負責。分擔日期以辦完過户手續乙方正式接手此房屋的日期為準。
第五條 付款方式及交房
在 年 月 日之前一次乙方一次性交付甲方購房款 元，甲方在收到乙方交付錢款後三日內將房屋交付給乙方。
第六條 違約責任
如乙方未按第五條約定時間支付購房款，則甲方單方有權解除合同，將此房另售他人;如甲方收訖購房款後不按第五條約定時間交付房屋，則需在約定交付時間屆滿後三日內向乙方返還全部購房款。
第七條 雙方約定在乙方購買此房屋後，此房屋今後如遇政府拆遷或徵用等任何情形下產生的補償均由乙方享有，甲方不再就此主張權利。
第八條：甲方保證在簽署本協議前未與他方簽訂購房合同，並在簽署本協議及收訖售房款後不再與他人簽訂購房合同。如乙方在支付購房款後有第三人持其與甲方簽署購房協議交涉而發生衝突，乙方可解除合同並要求甲方返還全部購房款並支付違約金貳萬元。
第八條 在本合同履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第九條 本合同自三方簽字之日起生效。
第十條：本售房包括該房內附帶傢俱(見傢俱清單)
甲方(簽字)： 乙方(簽字)：見證人(簽字)：
年 月 日 年 月 日 年 月 日
房屋合同 篇9甲方：
乙方：
為保證樓房屋漏水維修質量簽訂如下協議，確保雙方共同遵守執行：
第一條維修標準及要求
1、乙方自願選擇房屋維修形式並與甲方簽訂本合同。
2、維修地點：廠區木工房室內牆壁及地面漏水狀況維修。
3、維修標準：維修必須在保證不影響房屋的安全前提下進行。維修以解決防漏為主。
第二條合同金額：
合計金額為：￥760。00元大寫：人民幣染佰陸拾圓整。
3、維修要求：
①乙方進行施工，提供人工，材料。
②乙方應做好施工現場的安全質量工作，造成的一切事故責任由乙方自行負責。
4、維修工期：在正常天氣下3天內必須完成。
5、維修後保質：建設工程維修部位的保修期限自最後一次維修完工之日起重新計算。在沒有人為破壞情況下，屋面防水工程的最低保修期限為3年，即維修後應當繼續最低保修3年。且在出現漏水的情況後，在甲方通知後2個工作日內響應。
第三條維修工程款的發放
乙方維修樓頂漏水工程款不能超出合同金額，若超出，不足部份的由乙方自行解決。
第四條其它約定
1、乙方因維修而造成的其他責任由乙方負責。
2、本合同自雙方簽名蓋章時生效，一式兩份，甲、已方雙方各執一份。
甲方（蓋章）：
簽訂日期：
乙方：
年月日
學識谷
